Большая библиотека

Большая библиотека : Право : Гражданский кодекс Российской Федерации часть IІ : Принят Государственной Думой : § 3. Строительный подряд Статья 740. Договор строительного подряда

06 декабря 2011

Принят Государственной Думой «Гражданский кодекс Российской Федерации часть IІ» Предмет «Право» § 3. Строительный подряд Статья 740. Договор строительного подряда 1. По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их …

Большая библиотека : Право : Гражданский кодекс Российской Федерации часть I : Принят Государственной Думой : Статья 430. Договор в пользу третьего лица

06 декабря 2011

Принят Государственной Думой «Гражданский кодекс Российской Федерации часть I» Предмет «Право» Статья 430. Договор в пользу третьего лица 1. Договором в пользу третьего лица признается договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в …

Статья 403. Ответственность должника за действия третьих лиц

06 декабря 2011

Должник отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства третьими лицами, на которых было возложено исполнение, если законом не установлено, что ответственность несет являющееся непосредственным исполнителем третье лицо. ← prev content next →

Статья 365. Права поручителя, исполнившего обязательство

06 декабря 2011

1. К поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора. Поручитель также вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника. 2. По исполнении поручителем обязательства кредитор …

Большая библиотека : Право : Гражданский кодекс Российской Федерации часть I : Принят Государственной Думой : Статья 356. Перевод долга по обязательству, обеспеченному залогом

06 декабря 2011

Принят Государственной Думой «Гражданский кодекс Российской Федерации часть I» Предмет «Право» Статья 356. Перевод долга по обязательству, обеспеченному залогом С переводом на другое лицо долга по обязательству, обеспеченному залогом, залог прекращается, если залогодатель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника.

§ 2. Неустойка Статья 330. Понятие неустойки

06 декабря 2011

1. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 2. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение …

Статья 441. Подача заявления об оспаривании постановлений должностных лиц службы судебных приставов, их действий (бездействия)

06 декабря 2011

Комментарий к статье 441 Комментарий к части 1. § 1. Вопрос. Каким судам — общей юрисдикции или арбитражным — подведомственны дела об обжаловании действий судебных приставов-исполнителей по исполнению документов, выданных несудебным органом? Ответ. Часть 1 ст. 27 АПК РФ предусматривает, что арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением …

Большая библиотека : Право : Комментарий к гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации : Забарчук Е.Л. : Статья 431. Ответственность за утрату исполнительного листа или судебного приказа

06 декабря 2011

Забарчук Е.Л. «Комментарий к гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации» Предмет «Право» Статья 431. Ответственность за утрату исполнительного листа или судебного приказа

Большая библиотека : Право : Комментарий к гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации : Забарчук Е.Л. : Статья 411. Содержание ходатайства о принудительном исполнении решения иностранного суда

06 декабря 2011

Забарчук Е.Л. «Комментарий к гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации» Предмет «Право» Статья 411. Содержание ходатайства о принудительном исполнении решения иностранного суда

Большая библиотека : Право : Комментарий к гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации : Забарчук Е.Л. : Статья 33. Передача дела, принятого судом к своему производству, в другой суд

06 декабря 2011

Забарчук Е.Л. «Комментарий к гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации» Предмет «Право» Статья 33. Передача дела, принятого судом к своему производству, в другой суд Комментарий к статье 33 Комментарий к части 1. § 1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно …

Друзья:

https://ш19ржд.рф/